Consultation marché public

Programme structurant d'alimentation en eau potable Phase 1- Commune de Saint Julien des Points 

Maître d’ouvrage 
- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES CÉVENNES AU MONT-LOZÈRE
Route Nationale 106 – 48160 LE COLLET DE DÈZE
Maître d’œuvre 
- SARL AMAT BUREAU D’ÉTUDES – 20 allée des Soupirs – 48000 MENDE
Objet du marché : PROGRAMME STRUCTURANT D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE


PHASE 1 – COMMUNE DE SAINT JULIEN DES POINTS

Type de marché : Travaux
Consistance des travaux :
Les travaux seront réalisés en un seul lot comprenant :
- Les travaux préparatoires,
- La mise en place d’une conduite d’adduction en PVC ou PEHD Ø 50 mm entre le captage de Boisson et le hameau de
Vente Bren sur 725 m en passant sur la piste d’accès au captage,
- La création d’un réservoir tampon de stockage de 5 m³ au hameau de Vente Bren,
- La pose d’un réseau AEP en PVC ou PEHD Ø 63 mm depuis le réservoir du hameau de Vente Bren sur 2 580 m sous chaussée goudronnée jusqu’aux réservoirs du Bruc en passant par le quartier de la Croix de La Lèche,
- Travaux de raccordement au niveau des réservoirs du Bruc avec reprise de la liaison entre les 2 bassins des réservoirs (traversées des parois, mise en place de vannes de sectionnement, robinet à flotteur Ø 60 mm, pose d’un
compteur et d'un réducteur de pression),
- Modification du réglage de la pompe doseuse du chlore,
- Mise en place d'un système de télégestion,
- Reprise des revêtements de chaussée après tranchées.

Procédure de passation : Marché de travaux passé dans le respect des dispositions des articles L 2123-1 et R 2123-1 et
suivants du code de la commande publique selon une procédure adaptée.
Date prévisionnelle de début des travaux : Le 2 novembre 2022
Délai d'exécution maximal : 4 mois dont 1 mois de période de préparation
Renseignements demandés sur la situation des candidats : ne seront pas admises :
- les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles R 2142-1 et suivants du Code de la Commande
Publique,- les candidatures qui ne présentent pas des garanties techniques suffisantes notamment en appréciant les
conditions de déroulement des marchés que le candidat a pu réaliser pour l'acheteur public au cours des 3 dernières
années.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats : documents et attestations fixées à l'article R
2142-1 du Code de la Commande Publique.
Critères d’attribution : il sera pris en compte, les critères pondérés suivant les critères retenus pour le jugement des offres
définis dans l’article 8.2 du Règlement de la Consultation.
Modalités d'obtention du D.C.E. : les dossiers sont à télécharger via l’adresse internet suivante : http://www.achatpublic.com.
Adresse à laquelle les offres devront être transmises : transmission uniquement par voie électronique (voir modalités dans
le Règlement de la Consultation).
Visite obligatoire de chantier : une visite obligatoire du chantier est organisée le vendredi 23 septembre 2022 à 9h30, rendez-vous aux réservoirs de Bruc 48160 SAINT JULIEN DES POINTS.
Les entreprises absentes à la visite ne pourront pas remettre d’offres.

Date limite de réception des offres : Vendredi 7 octobre 2022 avant 12 h 00
Délai de validité des offres : 120 jours.
Renseignements complémentaires : M. Nicolas AMAT, SARL AMAT BUREAU D’ETUDES
20 allée des Soupirs – 48000 MENDE (Tél. : 04 66 49 22 83).

Date d'envoi de l'avis d’appel d’offre à la publication : Jeudi 1 er septembre 2022

Avis d'Appel Public à la concurrence à consulter